Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Leistungen und Lieferungen der

VALES & Co Installationen GmbH
1020 Wien, Untere Augartenstraße 32/ Top 3-4

(im Folgenden „Auftragnehmer“).

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn diese ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.

2. Angebote und Kostenvoranschläge

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt. Nicht vorhersehbare Mehrleistungen oder Zusatzarbeiten können gesondert verrechnet werden.

3. Leistungsumfang

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, Auftrag oder der Auftragsbestätigung.

Zusätzliche Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten sind, werden gesondert verrechnet.

4. Preise

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht anders angegeben.

Preisänderungen aufgrund von Materialpreissteigerungen, Lohnkostenänderungen oder sonstigen nicht vom Auftragnehmer beeinflussbaren Umständen bleiben vorbehalten.

5. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt:

gesetzliche Verzugszinsen zu verrechnen,
Mahnspesen geltend zu machen,
sowie weitere Leistungen bis zur vollständigen Zahlung auszusetzen.

Teilrechnungen sind bei größeren Projekten zulässig.

6. Termine und Leistungsausführung

Angegebene Termine und Fertigstellungsfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart.

Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen, höherer Gewalt, Witterung oder sonstigen unvorhersehbaren Umständen berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen.

7. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten rechtzeitig gegeben sind.

Etwaige Mehrkosten aufgrund mangelnder Vorbereitung oder Behinderung der Arbeiten durch den Auftraggeber können gesondert verrechnet werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren und Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

9. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Mängel sind vom Auftraggeber unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich bekanntzugeben.

10. Haftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, soweit gesetzlich zulässig.

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

11. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung auf der Website.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gilt österreichisches Recht.

Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Auftragnehmers, sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.

Stand: Mai 2026